In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.
Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter.
Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.
Deel 3 behandelt:
Hoofdstuk 6: aanvang en uitvoeringsduur van het werk
Hoofdstuk 7: verplichtingen en risico’s met betrekking tot aanvang en uitvoeringsduur van het werk
Bij de negende druk
In deze negende druk is rekening gehouden met de publicatie van de AVA 2013, die AVA 1992 vervangt. Voorts is weer veel rechtspraak van zowel de RvA als van de overheidsrechter opgenomen en geordend in beeld gebracht. Daarnaast is in deze druk de inhoud van de nummers 190 en 191 inzake tijdige coördinatie verwijderd en overgebracht naar deel 13. De reden is dat het meer voor de hand ligt alle aspecten van coördinatie bij elkaar te behandelen. Gekozen is voor deel 13, waar het onderwerp coördinatie eveneens aan de orde komt.
Ook beschikbaar via LI Library en XPOSI-shop.
Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden
Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft
Voorwoord mr. A.F.J. Jacobs
Voorwoord
Gebruikte afkortingen
153. Inleiding
154. Vervallen
Hoofdstuk 6. Aanvang en uitvoeringsduur van het werk
155. Contractuele dag van aanvang van het werk
156. Contractuele dag van aanvang van het werk. Jurisprudentie
157. Contractuele uitvoeringsduur van het werk
158. Contractuele uitvoeringsduur van het werk. Jurisprudentie
159. Verlenging van de uitvoeringsduur: ‘termijnverlenging’; algemeen
160. Verlenging van de uitvoeringsduur: ‘termijnverlenging’; algemeen. Jurisprudentie
161. Termijnverlenging en vergoeding van stagnatieschade
162. Termijnverlenging: dagen waarop niet mag worden gewerkt
163. Termijnverlenging: dagen waarop niet mag worden gewerkt. Jurisprudentie
164. Termijnverlenging: dagen waarop niet kan worden gewerkt
165. Termijnverlenging: dagen waarop niet kan worden gewerkt. Jurisprudentie
166. Termijnverlenging: werkstakingen of uitsluitingen
167. Termijnverlenging: werkstakingen of uitsluitingen. Jurisprudentie
168. Termijnverlenging: wijzigingen in het werk
169. Termijnverlenging: wijzigingen in het werk. Jurisprudentie
170. Termijnverlenging: schorsing van het werk
171. Termijnverlenging: schorsing van het werk. Jurisprudentie
172. Termijnverlenging: verband houdende termijnen
173. Termijnverlenging: verband houdende termijnen. Jurisprudentie
174. Afzonderlijke termijnen
175. Afzonderlijke termijnen. Jurisprudentie
176. Termijnverlenging: overmacht; algemene bepalingen
177. Termijnverlenging: overmacht; algemene bepalingen. Jurisprudentie
177a. Termijnverlenging: enkele bijzondere gevallen
Hoofdstuk 7. Verplichtingen en risico’s met betrekking tot aanvang en uitvoeringsduur van het werk
178. Tijdige aanwezigheid van publiek- en privaatrechtelijke toestemming
179. Tijdige aanwezigheid van publiek- en privaatrechtelijke toestemming. Jurisprudentie
180. Tijdige aanwezigheid van vergunningen voor de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd
181. Tijdige aanwezigheid van vergunningen voor de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd. Jurisprudentie
182. Tijdige beschikbaarstelling van bouwterrein e.a.
183. Tijdige beschikbaarstelling van bouwterrein e.a. Jurisprudentie
184. Tijdige beschikbaarstelling van tekeningen
185. Tijdige beschikbaarstelling van tekeningen. Jurisprudentie
186. Tijdige beschikbaarstelling van constructies, bouwstoffen e.d.
187. Tijdige beschikbaarstelling van constructies, bouwstoffen e.d. Jurisprudentie
188. Tijdige beschikbaarstelling van gereedschap, materieel, hulpmiddelen e.d.
189. Tijdige beschikbaarstelling van personeel
190. Gereserveerd
191. Gereserveerd
192. Bijzondere voorwaarden; financiering en zekerheidstelling
193. Vervallen
194. Tijdige beschikbaarstelling van ‘gegevens’ e.d.
195. Tijdige beschikbaarstelling van ‘gegevens’ e.d. Jurisprudentie
196. De aannemer in de gelegenheid stellen zijn verplichtingen na te komen
197. De aannemer in de gelegenheid stellen zijn verplichtingen na te komen. Jurisprudentie
Jurisprudentieregister
Trefwoordenregister